设备安装施工合同.
在不断进步的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的设备安装施工合同.，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
设备安装施工合同.1甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：
第一条：工程承包范围
1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。
1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。
第二条：工程承包方式及合同单价
2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。
2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。
2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的 ……此处隐藏14551个字……，负责施工动土、动火手续。 乙方负责
8.乙方对已完工工程负责保管好，保护期间如乙方发生损坏，乙方自费予以修复。
8.为本项目经理，共用履行本合同的各项规定。
.3乙方在施工过程中必须按图和甲方工艺要求施工，服从甲方施工管理人员的监督和和指导。
.4根据协议规定必须甲方提供材料，乙方根据工程进度提前叁天书面通知甲方购买，特殊材料必须提前十天通知甲方购买。未按要求提前通知造成待料停工的，由乙方负责，如由甲方原因造成供料不及时，造成乙方比较严重的停工，损失由双方协商解决。具体参见供应协议。
第九条违约与奖罚
工期奖罚：在保证质量前提下，乙方需按合同工期（包括经甲方签证的顺延时间）完成，由乙方原因未按期完工，工期延期违约金按500元计算。
本合同签订后，除不可抗力的原因外，双方务必严格遵守，全面履行，双方都不得任意变更或推翻合同，任何一方违反合同均应承担违约责任，赔偿由此给对方造成的损失。
第十条其他
合同纠纷按经济合同法有关条款处理。
本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则，协商解决，如协商不成，任何一方可向连云港市工商管理部门申请调解，可向连云港市人民法院起诉。
为尽事宜，双方协商解决。
本合同共肆份，双方各执贰份，自合同盖章之日起生效，工程全部完成，按合同规定保质期满，财务结清后自然失效（保密协议仍然有效）。
甲方：地址：
法人代表：联系人：（或授权代表）电话：
开户银行：帐号：乙方：地址：
法人代表：联系人：（或授权代表）
电话：开户行：
合同签订日期：
